Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen («AGB») regeln den Zugang zu und die Nutzung der Inhalte und Leistungen dieser Website (der «Dienst»), die von der Creative Construction AG («uns», «wir» oder «unser») betrieben wird. Der Zugang zu unseren Leistungen setzt Ihre unveränderte Zustimmung zu sämtlichen nachstehenden Bedingungen voraus.
1. Bauleistungen und Termine
Leistungsumfang: Wir erbringen Bau-, Renovations-, Innenausbau- und Projektleitungsleistungen gemäss einer separaten schriftlichen Offerte oder einem Werkvertrag. Dieses Dokument legt Leistungsumfang, Spezifikationen, Preis, Zahlungsplan, Fristen und Pflichten der Parteien fest.
Termine: Vereinbarte Fertigstellungstermine ergeben sich aus dem Vertrag. Sie verlängern sich angemessen, wenn Verzögerungen durch Umstände ausserhalb unseres Einflusses entstehen, etwa durch Bewilligungsverfahren, ungünstige Witterung, unvorhersehbare Baugrund- oder Gebäudeverhältnisse, Lieferengpässe oder verspätete Entscheide und Änderungen der Bauherrschaft.
2. Preise und Zahlungsbedingungen
Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF) und, sofern nicht anders angegeben, exklusive Mehrwertsteuer (MwSt.). Die Zahlung erfolgt gemäss dem im Vertrag festgelegten Zahlungsplan, in der Regel in Raten nach Baufortschritt. Rechnungen sind innert der auf der Rechnung angegebenen Frist zu bezahlen. Bei Verzug sind wir berechtigt, gesetzliche Verzugszinsen zu verlangen und die Arbeiten bis zur Begleichung fälliger Beträge einzustellen. Zusatzarbeiten auf Wunsch der Bauherrschaft werden vor Beginn offeriert und schriftlich bestätigt.
3. Pläne, Unterlagen und geistiges Eigentum
Von der Creative Construction AG erstellte Pläne, Entwürfe, Zeichnungen, Spezifikationen und weitere Unterlagen bleiben unser geistiges Eigentum. Die Bauherrschaft erhält nach vollständiger Bezahlung das Recht, sie für das vereinbarte Projekt zu nutzen, darf sie jedoch ohne unsere schriftliche Zustimmung nicht für andere Projekte wiederverwenden oder weitergeben. Von der Bauherrschaft gelieferte Unterlagen, etwa bestehende Pläne oder Markenelemente, bleiben deren Eigentum; die Bauherrschaft gewährleistet, dass sie zu deren Bereitstellung berechtigt ist.
4. Pflichten und Mitwirkung der Bauherrschaft
Die Bauherrschaft stellt zutreffende Informationen, rechtzeitige Entscheide und ungehinderten Zugang zur Baustelle sowie die für den Bau erforderlichen Anschlüsse sicher. Soweit nötig legt sie Eigentumsnachweise, bestehende Pläne und die für das Baugesuch erforderlichen Zustimmungen vor. Verzögerungen bei Freigaben oder Materialentscheiden auf Seiten der Bauherrschaft wirken sich unmittelbar auf Termine und Kosten aus.
5. Vertraulichkeit
Beide Parteien verpflichten sich, alle nicht öffentlichen Informationen, einschliesslich Pläne, Finanzangaben, Geschäftsstrategien und Personendaten im Zusammenhang mit einem Projekt, streng vertraulich zu behandeln. Diese Pflicht besteht nach Beendigung eines Vertrags fort.
6. Abnahme, Mängel und Garantie
Die fertiggestellten Arbeiten werden bei der Übergabe gemeinsam geprüft und förmlich abgenommen. Soweit der Vertrag nichts anderes vorsieht, richtet sich die Mängelhaftung nach der SIA-Norm 118 (Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten), sofern diese vereinbart wurde, andernfalls nach dem Schweizerischen Obligationenrecht (OR). Offensichtliche Mängel sind umgehend nach ihrer Entdeckung schriftlich zu rügen. Gerügte Mängel beheben wir innert angemessener Frist.
7. Kündigung und Vertragsauflösung
Die Auflösung von Verträgen richtet sich nach dem Vertrag und dem zwingenden schweizerischen Recht. Jede Partei kann aus wichtigem Grund kündigen, insbesondere bei schwerer Vertragsverletzung oder Zahlungsunfähigkeit. Tritt die Bauherrschaft vor Vollendung vom Werkvertrag zurück, bleibt sie für die bereits erbrachten Arbeiten, entstandene Kosten und die vereinbarte Vergütung nach den einschlägigen Bestimmungen des Obligationenrechts ersatzpflichtig.
8. Website-Nutzung und Gewährleistungsausschluss
Die Website und ihre Inhalte werden «wie besehen» und «wie verfügbar» bereitgestellt. Angaben auf der Website, einschliesslich Kostenbeispielen und Ergebnissen des Baukostenrechners, sind unverbindlich und begründen für die Creative Construction AG keine Verpflichtung, bis sie in einer schriftlichen Offerte oder einem Vertrag bestätigt werden.
9. Haftungsbeschränkung
Soweit gesetzlich zulässig, haftet die Creative Construction AG nicht für indirekte Schäden, Folgeschäden, entgangenen Gewinn oder Datenverlust. Die Haftung für Absicht und grobe Fahrlässigkeit, für Personenschäden sowie jede andere Haftung, die nach zwingendem schweizerischem Recht nicht ausgeschlossen werden kann, bleibt unberührt. Die weitergehende Haftung für Bauarbeiten richtet sich nach dem Werkvertrag.
10. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Diese AGB und alle mit der Creative Construction AG geschlossenen Verträge unterstehen dem materiellen schweizerischen Recht unter Ausschluss seiner Kollisionsnormen und des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG). Gerichtsstand ist Baar, Kanton Zug, Schweiz, vorbehältlich eines zwingenden Gerichtsstands nach anwendbarem Recht.